Приложение к Постановлению от 05.07.2011 г № 939
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _______
р.п. Первомайский от "____" __________ 20 ___ г.
на выполнение подрядных (строительных) работ для муниципальных нужд _______
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального заказчика)
по ________________________________________________________________________
(наименование работ)
Настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между ____
__________________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального заказчика)
именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
_________________________________________________________________________,
(должность фамилия, имя отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
______________ (наименование документа и его реквизиты)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(полное наименование подрядчика)
именуемым в дальнейшем "Подрядчик", свидетельство _________________________
__________________________________________________ N _______________ выдано
"___" ___________________ г. _____________________________________________,
(наименование саморегулируемой организации,
выдавшей свидетельство)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми "Стороны", по итогам _____
___________________________________________________________________________
(наименование конкурса, аукциона, запроса котировок)
(протокол _______________________________ N _______________ от __________).
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы для муниципальных
нужд ______________________________________________________________________
(наименование муниципального заказчика)
по ________________________________________________________________________
(наименование работ и объекта)
и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы.
1.2. Виды и объем выполняемых работ, указанных в пункте 1.1 настоящего
Контракта:
| N
п/п |
Наименование вида работ |
Единица измерения |
Объем |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
| Итого: |
|
1.3. Требования к работам:
1.3.1. Характеристика выполняемых работ:
- наименование и реквизиты технического регламента, национального
стандарта _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
- качество работ ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
- технические характеристики __________________________________________
__________________________________________________________________________;
- требования к результатам работ ______________________________________
__________________________________________________________________________;
- другое _____________________________________________________________.
1.3.2. Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ:
- наименование ________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
- требования к качеству _______________________________________________
__________________________________________________________________________.
1.3.3. Требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и
оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной
механической, электрической, биологической, экологической безопасности и
другое), санитарные (фитосанитарные) требования ___________________________
__________________________________________________________________________.
1.3.4. Требования энергетической эффективности работ __________________
__________________________________________________________________________.
1.3.5. Специальные требования к работам _______________________________
__________________________________________________________________________.
1.3.6. Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов
установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при
заключении и (или) в ходе исполнения контракта:____________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ
2.1. Цена Контракта составляет _________________________________ рублей
(сумма цифрами)
___________________________________________________________________ рублей,
(сумма прописью)
в т.ч. НДС ________________________________________________________________
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей)
2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1, является твердой и не
подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением
случая, указанного во втором абзаце настоящего пункта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения
Контракта.
2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере,
предусмотренном сметой, и в пределах выделенных на 20 год бюджетных
ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье _________
настоящего Контракта, на основании _______________________________________.
2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком _________________
в течение _______________________________ дней после полного выполнения
(единовременно, поэтапно)
выполнения работ (этапа работ), включая устранение выявленных в ходе
сдачи-приемки недостатков, и подписания обеими сторонами соответствующего
акта.
При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до ____________.
(или:
Заказчик производит предварительную оплату работ в размере _______% от
цены настоящего Контракта в течение _____________________ со дня заключения
настоящего Контракта.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком _______________________
___________________________ в течение _________________________ дней после
(единовременно, поэтапно)
полного выполнения работ (этапа работ), включая устранение выявленных в
ходе сдачи-приемки недостатков, и подписания обеими сторонами
соответствующего акта.
При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до ____________.
2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех
ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.
Статья 3. Источник финансирования Контракта
Настоящий Контракт финансируется из ___________________________________
(указать бюджет федеральный,
__________________________________________________________________________.
областной, районный код бюджетной классификации)
Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ
4.1. Место выполнения работ - ________________________________________.
(указывается адрес)
4.2. Срок выполнения работ: __________________________________________.
4.3. Сроки окончания отдельных этапов работ определяются календарным
планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.4. Дата окончания работ (отдельных этапов работ), определяемая исходя
из пункта 4.2 настоящего Контракта и (или) в соответствии с календарным
планом, является исходной для определения имущественных санкций в случае
нарушения сроков выполнения работ.
4.5. Условия выполнения работ: ________________________________________
__________________________________________________________________________.
Статья 5. Обязательства Сторон
5.1. Обязательства Подрядчика:
- выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в объеме
и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы
Заказчику;
- обеспечить производство работ в полном соответствии с _______________
__________________________________________________________________________;
- обеспечить производство работ своими силами либо с привлечением
субподрядчиков;
- в случае привлечения субподрядчиков нести ответственность за
некачественное выполнение ими работ, в том числе простых и скрытых работ;
- обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим
опыт работы по соответствующей специальности;
- обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ;
- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации
объекта;
- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности
и охране окружающей среды;
- предоставить Заказчику соответствующие документы, удостоверяющие
качество используемых материалов и оборудования и подтверждающие
соответствие применяемых материалов установленным в Контракте требованиям
(в случае возложения обязанности по обеспечению выполнения работ
материалами и оборудованием на Подрядчика);
- в случае ненадлежащего качества используемых материалов и
оборудования, несоответствия применяемых материалов установленным в
Контракте требованиям обеспечить их замену;
- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика
обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок;
- при готовности объекта известить от этом Заказчика в срок __________;
- за свой счет осуществлять содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей непосредственно к ней территории;
- в срок _____________________ после подписания акта сдачи-приемки работ
вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, остатки
стройматериалов и мусор ___________________________________________________
__________________________________________________________________________.
5.2. Обязательства Заказчика:
- передать Подрядчику в срок ___________________________ с момента
заключения настоящего Контракта техническую документацию, утвержденную
Заказчиком, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями
строительных норм и правил и пройти государственную экспертизу;
- в течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании
работы (этапа работ) осмотреть и принять результаты работ, а при
обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных
недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;
- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,
установленные настоящим Контрактом ________________________________________
__________________________________________________________________________.
Статья 6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика),
видами и качеством применяемых материалов.
6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта,
которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан
немедленно заявить об этом Подрядчику. В противном случае Заказчик теряет
право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ
указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего
Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
6.4. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Статья 7. Сдача и приемка скрытых и выполненных работ
7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем
Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только
после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов
освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно
уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки
выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее чем за ______________ до
начала проведения этой приемки.
Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения
промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик
составляет односторонний акт и считает работы принятыми. При этом
ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.
7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о
выполнении работ (этапа работ).
7.3. Заказчик, получив сообщение Подрядчика о готовности к сдаче
результата выполненных по настоящему Контракту работ, обязан
незамедлительно приступить к их приемке.
Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком
производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются
актом, подписываемым обеими Сторонами.
7.4. В случае обнаружения в ходе сдачи-приемки недостатков выполненных
работ Заказчик приостанавливает приемку, составляет акт устранения
недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.
Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки,
установленные Заказчиком, после чего Заказчик возобновляет приемку
выполненных работ.
Акт сдачи-приемки работ (акт приемки объекта в эксплуатацию)
подписывается Заказчиком после полного устранения Подрядчиком недостатков,
выявленных в ходе сдачи-приемки выполненных работ.
При этом, если устранение недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки
работ, осуществляется Подрядчиком по истечении установленного Контрактом
срока окончания работ Заказчик начисляет Подрядчику пеню за просрочку
исполнения обязательств.
7.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта
сдачи-приемки работ (акта приемки объекта в эксплуатацию).
Статья 8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается
__________________ с даты подписания акта сдачи-приемки работ (акта приемки
объекта в эксплуатацию).
8.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить
за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в
течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта,
фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее ____ дней со дня
получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения недостатков.
8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи
нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.
Статья 9. Ответственность Сторон
9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапов работ),
предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику
неустойку за каждый день просрочки выполнения работ (этапа работ) в размере
_____________________ до фактического исполнения обязательства.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
9.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных
Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ,
Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех
расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в
размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате,
предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа).
Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного пунктом __________ настоящего Контракта, Подрядчик несет
ответственность в виде ____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
9.5. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия
отремонтированного (реконструированного, построенного) в соответствии с
настоящим Контрактом объекта требованиям технических регламентов, проектной
документации, Подрядчик возмещает указанным лицам причиненный вред в
полном объеме.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое
неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней,
после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных
государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся
таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств
по настоящему Контракту.
Статья 11. Обеспечение исполнения Контракта
Исполнение настоящего Контракта обеспечивается ____________________________
(указать вид обеспечения
__________________________________________________________________________.
и реквизиты документа, подтверждающего обеспечение Контракта)
Статья 12. Прочие условия
12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров
телефонов Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти
рабочих дней со дня такого изменения.
12.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются
письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными
представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
12.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной
форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или
отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.
Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения,
электронного письма или на __ день после отправления письма по почте.
12.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по
соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
При этом существенным нарушением настоящего Контракта является: _______
__________________________________________________________________________.
12.6. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика,
второй - у Заказчика.
(или: Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, а
также в двух экземплярах в письменной форме, один из которых хранится у
Заказчика, другой - у Подрядчика. Форма электронного документа и письменная
форма Контракта имеют одинаковую юридическую силу).
Статья 13. Разрешение споров и разногласий
Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта,
решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия
Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.
Статья 14. Вступление Контракта в силу
14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
14.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с
существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает
соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.
Статья 15. Контрактная документация
15.1. Протокол __________________________ от "____" ________________ г.
N ___________________.
15.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
___________________________________________________________________________
Статья 16. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Подрядчик:
_____________________________________ __________________________________
_____________________________________ __________________________________
Адрес: Адрес:
Телефон (факс): Телефон (факс):
E-mail: E-mail:
Расчетный счет: ____________________ Расчетный счет: __________________
____________________________________ __________________________________
Банк: ______________________________ Банк: ____________________________
ОКПО: ______________________________ ОКПО: ____________________________
ИНН: _______________________________ ИНН: _____________________________
КПП: _______________________________ КПП: _____________________________
Руководитель _______________________ Руководитель _____________________
(Ф.И.О., должность) (Ф.И.О., должность)
____________________________________ Руководитель _____________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.