Приложение к Постановлению от 05.07.2011 г № 939
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N_______
р.п. Первомайский от "___"__________ 2011 г.
на выполнение работ для муниципальных нужд ________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование работ)
Настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между_____
__________________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального заказчика)
именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
с одной стороны, и ________________________________________________________
(полное наименование подрядчика)
именуемым в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность фамилия имя отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми "Стороны", по итогам
___________________________________________________________________________
(наименование конкурса, аукциона, запроса котировок)
(протокол ____________________________ N ______ от_______________________).
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы для муниципальных нужд
___________________________________________________________________________
(наименование работ)
и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы.
1.2. Виды и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту:
| N
п/п |
Наименование вида работ |
Единица измерения |
Объем |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
| Итого: |
|
1.3. Требования, предъявляемые к работам, подлежащим выполнению по
настоящему Контракту:
1.3.1. Характеристика выполняемых работ:
- наименование и реквизиты технического регламента, национального
стандарта _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
- качество работ ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
- технические характеристики __________________________________________
__________________________________________________________________________;
- требования к результатам работ ______________________________________
- другое _____________________________________________________________.
1.3.2. Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ:
- наименование ________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
- требования к качеству _______________________________________________
__________________________________________________________________________.
1.3.3. Требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и
оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной
механической, электрической, биологической, экологической безопасности и
другое), санитарные (фитосанитарные) требования ___________________________
__________________________________________________________________________.
1.3.4. Требования энергетической эффективности работ __________________
__________________________________________________________________________.
1.3.5. Специальные требования к работам _______________________________
__________________________________________________________________________.
1.3.6. Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов
установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при
заключении и (или) в ходе исполнения контракта: ___________________________
__________________________________________________________________________.
Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ
2.1. Цена Контракта составляет ________________________________ рублей,
(сумма прописью)
в т.ч. НДС _________________________________, _____________________________
(расходы на оплату, страхование, уплату)
__________________________________________________________________________.
(таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1, является твердой и не
подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением
случая, указанного во втором абзаце настоящего пункта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения
Контракта.
2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в пределах
выделенных на 20 ___ год бюджетных ассигнований в безналичной форме
платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика, указанный в статье настоящего Контракта, на основании
__________________________________________________________________________.
2.4. Оплата выполненных~работ производится Заказчиком _________________
в течение ________________________________ после полного выполнения работ
(единовременно, поэтапно)
(этапа работ), включая устранение выявленных в ходе сдачи-приемки
недостатков, и подписания обеими сторонами соответствующего акта.
При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до_____________.
(или:
Заказчик производит предварительную оплату работ в размере _______ % от
цены настоящего Контракта в течение _____________ со дня заключения
настоящего Контракта.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком __________ ___________
в течение ___________________________ дней после полного выполнения
(единовременно, поэтапно)
работ (этапа работ), включая устранение выявленных в ходе сдачи-приемки
недостатков, и подписания обеими сторонами соответствующего акта.
При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до ____________.
2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех
ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.
Статья 3. Источник финансирования
Настоящий Контракт финансируется из бюджета ____________________________
(указать бюджет
___________________________________________________________________________
(федеральный, областной, местный), код бюджетной классификации)
Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ
4.1. Место выполнения работ - ________________________________________.
(указывается адрес)
4.2. Срок выполнения работ: __________________________________________.
Сроки окончания отдельных этапов работ определяются ___________________
_____________________, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.3. Дата окончания работ (отдельных этапов работ), определяемая исходя
из пункта 4.2 настоящего Контракта, является исходной для определения
имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4.4. Условия выполнения работ: ________________________________________
__________________________________________________________________________.
Статья 5. Обязательства Сторон
5.1. Обязательства Подрядчика:
- выполнить все работы, указанные в настоящем Контракте, в объеме и в
сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы
Заказчику;
- обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии с ________
__________________________________________________________________________;
- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;
- обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых
мероприятий по технике безопасности (при необходимости);
- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или
иного используемого для исполнения Контракта имущества;
- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика
обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок;
- по окончании выполнения работ известить от этом Заказчика в срок
__________________________________________________________________________;
- передать Заказчику результат работы (и права на нее), а также
информацию, необходимую для эксплуатации и (или) иного использования
результата работ __________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
5.2. Обязательства Заказчика:
- в течение ____ дней после получения от Подрядчика извещения об
окончании работы (этапа работ) принять результаты работ, а при обнаружении
недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;
- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,
установленные настоящим Контрактом ________________________________________
__________________________________________________________________________.
Статья 6. Контроль Заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество
выполняемых работ.
6.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Статья 7. Сдача и приемка выполненных работ
7.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о
выполнении работ (этапа работ).
В срок, установленный пунктом 5.2 настоящего Контракта, Заказчик с
участием Подрядчика осматривает и принимает выполненную работу (ее
результат).
При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые
могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан
немедленно заявить об этом Подрядчику и оговорить их в акте, удостоверяющем
приемку, с указанием сроков их исправления.
Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки,
установленные Заказчиком.
7.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от
настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены
при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие,
которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об
этом Подрядчика в течение ___________ дней после их обнаружения.
7.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта
сдачи-приемки работ.
Статья 8. Гарантии качества
8.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику
обладать свойствами, указанными в Контракте (отвечать требованиям,
установленным Контрактом), и быть пригодным для использования в течение
______________________ срока.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается ___________
с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки,
допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой
счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в
течение гарантийного срока недостатках.
Статья 9. Ответственность Сторон
9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапов работ),
предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику
неустойку за каждый день просрочки выполнения работ (этапа работ) в размере
_________________________________ до фактического исполнения обязательства.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
9.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных
Заказчиком недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить
недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме
того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по
устранению недостатков.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате,
предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа).
Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного пунктом __________________________________________________
настоящего Контракта, Подрядчик несет ответственность в виде ______________
__________________________________________________________________________.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое
неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней,
после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных
государственных органов или сообщениями в официальной прессе.
Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при
неисполнении обязательств по настоящему Контракту.
Статья 11. Обеспечение исполнения Контракта
Исполнение настоящего Контракта обеспечивается ____________________________
(указать вид обеспечения и
___________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего обеспечение Контракта)
Статья 12. Прочие условия
12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров
телефонов Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти
рабочих дней со дня такого изменения.
12.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются
письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными
представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
12.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной
форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или
отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.
Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения,
электронного письма или на день после отправления письма по почте.
12.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по
соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
При этом существенным нарушением настоящего Контракта является: _______
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
12.6. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика,
второй - у Заказчика.
(или: Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, а
также в двух экземплярах в письменной форме, один из которых хранится у
Заказчика, другой - у Подрядчика. Форма электронного документа и письменная
форма Контракта имеют одинаковую юридическую силу).
Статья 13. Разрешение споров и разногласий
Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта,
решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия
Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.
Статья 14. Вступление Контракта в силу
14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
14.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с
существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает
соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.
Статья 15. Контрактная документация
15.1. Протокол ______________________________________________ от "____"
__________________ г. N___________________.
15.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Статья 16. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Подрядчик:
_____________________________________ __________________________________
_____________________________________ __________________________________
Адрес: Адрес:
Телефон (факс): Телефон (факс):
E-mail: E-mail:
Расчетный счет: ____________________ Расчетный счет: __________________
____________________________________ __________________________________
Банк: ______________________________ Банк: ____________________________
ОКПО: ______________________________ ОКПО: ____________________________
ИНН: _______________________________ ИНН: _____________________________
КПП: _______________________________ КПП: _____________________________
Руководитель _______________________ Руководитель _____________________
(Ф.И.О., должность) (Ф.И.О., должность)
____________________________________ Руководитель _____________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.